France-Montpellier: Construction work
Get tender notifications and more sign up now and never miss an opportunity again. Already a member? log in to your account.
Title | France-Montpellier: Construction work |
OJEU (High Value) | 273070-2020 |
Type | Invitation to tender |
Date Published | 2020-06-12 |
Deadline | 2020-07-10 12:00:00 |
Nature Of Contract | Public works contract |
Awarding Authority | |
Procedure | Open procedure |
Description : |
I.1) Name and addresses: NUTS code: FRJ12 Communication I.3) Procurement documents (URL):https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9i1UXlQ7WA Additional Information I.3.4) Additional information can be obtained from: NUTS code: FRJ12 I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9i1UXlQ7WA I.4) Type of the contracting authority: Société d'économie mixte I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS Marchés de travaux pour l'extension et la restructuration de l'UFR médecine — site de Nîmes — relance du lot 14 II.1.4) Short description — les travaux de l'opération sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés; — la présente consultation concerne uniquement le lot 14 «Électricité courants forts et faibles»; — les travaux font l'objet de trois tranches (une tranche ferme décomposée en trois phases et deux tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation; — les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. II.1.6) This contract is divided into lots: yes II.1.6.7) The contracting authority reserves the right to award concessions combining the following lots or groups of lots - Néant. Lot nº 14: électricité courants forts et faibles II.2.1) Lot No: 14 NUTS code: FRJ12 II.1.4) Short description — électricité courants forts et faibles. II.2.5) Award criteria: Criteria: Valeur technique Weighting: 60 Cost/Price Weighting: 40 II.02.07) Duration in months 29 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no II.2.10) Variants will be accepted: no II.2.11) Options II.2.11.2) Description of options — les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no III.1.1) List and brief description of conditions Cf. article 3.2.1 du règlement de la consultation: — soit: l'annexe nº 1, jointe au règlement de la consultation, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives demandées. Cette annexe permettra d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat; — soit: une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant, par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. En l'absence du DC1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Le cas échéant la copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire. Ainsi que l'ensemble des documents mentionnés aux III.I.2) et III.I.3) ci-dessous. III.1.2.3) List and brief description of selection criteria — une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2). III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required — adéquation avec l'objet du marché. III.1.3.2) List and brief description of selection criteria — déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement; — déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; — attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant notamment le type de travaux effectué et le montant, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants; — des certificats de qualifications professionnelles. Au titre de l'article R. 2142-2 du CCP, les niveaux de capacité professionnelle demandés sont indiqués à l'article 3.2.1 du règlement de la consultation; — les entreprises pourront justifier de leurs niveaux de capacité par tout autre moyen de preuve équivalent. III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required — les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont l'adéquation des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles avec l'objet et l'ampleur du marché. IV.1.1) Type of procedure: Open IV.2.1) Time limit for receipt of tenders or requests to participate IV.2.2) Date 2020-07-10 IV.2.2) Local time 12:00 IV.2.6) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4 IV.2.7) Conditions for opening of tenders IV.2.7) Date 2020-07-10 IV.2.7) Local time 14:00 Additional Information: — le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163, rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier; — le groupement ARAC Occitanie (mandataire)/Segard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage; — la présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique; — le lot 14 est relancé en raison de l'infructuosité de la précédente procédure de consultation, l'offre remise pour ce lot ayant été éliminée pour irrégularité; — durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: —— tranche ferme: 18 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux de la tranche ferme: 1) Phase 1 : 14 mois (dont un mois de période de préparation); 2) Phase 2 et 3 : quatre mois; —— tranche optionnelle 1a: dix mois (dont un mois de période de préparation); —— tranche optionnelle 1b: un mois et demi (dont deux semaines de période de préparation). Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée; — en cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai d'affermissement des tranches s'effectuera dans un délai de 28 mois à compter de la notification du marché; — précision apportée au II.2.7) ci-dessus: —— le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 29,5 mois; —— les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution; — aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur; — les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis à l'article 5.2 du règlement de la consultation; — visite du site (Cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats répondant au lot 14 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 Chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes; — les visites auront lieu exclusivement le lundi 22.6.2020 à 15 h 30. À l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite; — conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation. Review body: VI.04.04) Service from which information about the review Date of dispatch of this notice : 2020-06-09 |
CPV Codes |
45000000; 45311200; Construction work; Electrical fitting work; |
Sign-up now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions. |
|