France-Saint-Genis-Pouilly: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile France-Saint-Genis-Pouilly: Construction work
OJEU (High Value) 018066-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT AWARD



Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Régie des Eaux Gessiennes
Postal address: 200 rue Edouard Branly, BP 63, technoparc
Town: Saint-Genis-Pouilly
Postal code: 01630
Country: FR
Contact person: M. le directeur
Telephone: +33 485292000
E-mail: marches@reoges.fr
NUTS code: FRK21
Main address (URL): https://www.regieeauxgessiennes.fr
Address of the buyer profile (URL): https://webmarche.adullact.org


Section II: Object of Contract


Title:

Accords-cadre relatifs à l'exécution de travaux courants sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement

Reference number: 20-090 20-091

II.1.4) Short description

La présente consultation concerne l'attribution d'accords-cadres mono-attributaire de travaux avec un engagement sur un montant maximal annuel de commande. La consultation est scindée en 2 lots géographiques. Les accords-cadres seront exécutés par bons de commande. Ces travaux portent sur des canalisations d'eau potable et d'assainissement sur des diamètres inférieurs ou égaux à 300 mm. La nature des travaux est constituée d'interventions multiples, jusqu'à 3 (trois) chantiers simultanés, pouvant être concomitantes en divers lieux du présent lot géographique. Ces 2 accords-cadres ne confèrent pas à leur titulaire l'exclusivité de l'exécution des travaux relevants de l'activité de la régie des Eaux Gessiennes. Ainsi, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire exécuter hors accord-cadre 100 000 EUR HT de travaux annuels pour chacun des lots.

Total Value:
EUR 5000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Lot Nord Gessien (20-090)

II.2.1) Lot No: 01
NUTS code: FRK21
II.1.4) Short description

La présente consultation concerne l'attribution d'accords-cadres mono-attributaire de travaux avec un engagement sur un montant maximal annuel de commande. La consultation est scindée en 2 lots géographiques. Les accords-cadres seront exécutés par bons de commande. Ces travaux portent sur des canalisations d'eau potable et d'assainissement sur des diamètres inférieurs ou égaux à 300 mm. La nature des travaux est constituée d'interventions multiples, jusqu'à 3 (trois) chantiers simultanés, pouvant être concomitantes en divers lieux du présent lot géographique. Ces 2 accords-cadres ne confèrent pas à leur titulaire l'exclusivité de l'exécution des travaux relevants de l'activité de la régie des Eaux Gessiennes. Ainsi, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire exécuter hors accord-cadre 100 000 EUR HT de travaux annuels pour chacun des lots.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Valeur technique
Weighting: 60

Criteria: Délai d'exécution
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 30



Description: Item/Lot 2
Title:

Sud Gessien (20-091)

II.2.1) Lot No: 02
NUTS code: FRK21
II.1.4) Short description

La présente consultation concerne l'attribution d'accords-cadres mono-attributaire de travaux avec un engagement sur un montant maximal annuel de commande. La consultation est scindée en 2 lots géographiques. Les accords-cadres seront exécutés par bons de commande. Ces travaux portent sur des canalisations d'eau potable et d'assainissement sur des diamètres inférieurs ou égaux à 300 mm. La nature des travaux est constituée d'interventions multiples, jusqu'à 3 (trois) chantiers simultanés, pouvant être concomitantes en divers lieux du présent lot géographique. Ces 2 accords-cadres ne confèrent pas à leur titulaire l'exclusivité de l'exécution des travaux relevants de l'activité de la régie des Eaux Gessiennes. Ainsi, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire exécuter hors accord-cadre 100 000 EUR HT de travaux annuels pour chacun des lots.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Valeur technique
Weighting: 60

Criteria: Délai d'exécution
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 30



Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 131-322763

II.2.1) Lot No: 01
Title:

20-090 Nord Gessien


2020-01-08

4




Official name: Entreprise Desbiolles
National registration number: 321795338
Postal address: 175 chemin Rural de l'Aiglette
Town: Gex
Postal code: 01170
Country: FR
E-mail: contact@desbiollestp.fr
NUTS code: FRK21
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Famy
National registration number: 764200218
Postal address: 415 rue de la Poste
Town: Valserhone
Postal code: 01200
Country: FR
E-mail: famy@famy.fr
NUTS code: FRK21
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Ets Nabaffa
National registration number: 764200713
Postal address: 647 route du Chêne
Town: Saint-Jean-de-Gonville
Postal code: 01630
Country: FR
E-mail: info@nabaffa.com
NUTS code: FRK21
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 2500000

II.2.1) Lot No: 02
Title:

20-091 Sud Gessien


2020-01-08

4




Official name: Rampa travaux publics
National registration number: 323468991
Postal address: allée des Charbonnier
Town: Feigères
Postal code: 74160
Country: FR
E-mail: dematlyon@rampa.fr
NUTS code: FRK28
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Roux TP
National registration number: 428593552
Postal address: 513 chemin du Bief de l'Étang Neuf
Town: Peronnas
Postal code: 01960
Country: FR
E-mail: adm@rouxtp.fr
NUTS code: FRK21
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 2500000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Tribunal administratif de Lyon
Postal address: Palais des juridictions administratives, 184 rue Duguesclin
Town: Lyon
Postal code: 69003
Country: FR
Telephone: +33 478141010
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Fax: +33 478141065

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45232150; 45232410; Construction work; Works related to water-distribution pipelines; Sewerage work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions