France-Paris: Electrical fitting work

Get tender notifications and more sign up now and never miss an opportunity again. Already a member? log in to your account.

Title	France-Paris: Electrical fitting work
OJEU (High Value)	037931-2021
Type	Invitation to tender
Date Published	2021-01-26
Deadline	2021-02-22 12:00:00
Nature Of Contract	Public works contract
Awarding Authority
Procedure	Open procedure

Description :

CONTRACT NOTICE Section I: Contracting authority I.1) Name and addresses: Official name: Ministères économiques et financiers National registration number: National registration number: 11000201100044 Postal address: secrétariat général, sous-direction de la gestion financière et des achats, bureau des achats mutualisés de l'administration centrale, 139 rue de Bercy Town: Paris Postal code: 75012 Country: FR Contact person: Delphine Tichit Telephone: +33 153183314 E-mail: Delphine.tichit@finances.gouv.fr NUTS code: FR1 Main address: http://www.marches-publics.gouv.fr Address of the buyer profile (URL): http://www.marches-publics.gouv.fr Communication I.3) Procurement documents (URL):https://www.marches-publics.gouv.fr Additional Information I.3.4) Additional information can be obtained from: I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.marches-publics.gouv.fr I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY Main Activity I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES Section II: Object of Contract Title: Marché de travaux d'électricité de petite et moyenne importance Reference number: BAMAC-2020-42-Electricite II.1.4) Short description Réalisation et installation d'ouvrages électriques relevant des courants forts et faibles informatiques et téléphoniques de petite et moyenne importance dans les bâtiments de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Information about lots II.1.6) This contract is divided into lots: yes II.1.6.7) The contracting authority reserves the right to award concessions combining the following lots or groups of lots - Les lots 1, 2 et 3 sont exclusifs. Description: Item/Lot 1 Title: Travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites II.2.1) Lot No: 1 NUTS code: FR10 II.2.3.2) Main site or place of performance: Île-de-France. II.1.4) Short description Travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites. II.2.5) Award criteria: Value excluding VAT: EUR 1200000 II.02.07) Duration in months 12 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes II.2.7.6) Description of renewals: Trois reconductions possibles pour une période d'un an chacune. II.2.10) Variants will be accepted: no The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no Description: Item/Lot 2 Title: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Bercy II.2.1) Lot No: 2 NUTS code: FR10 NUTS code: FR101 II.2.3.2) Main site or place of performance: Île-de-France. II.1.4) Short description Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Bercy. II.2.5) Award criteria: Value excluding VAT: EUR 5200000 II.02.07) Duration in months 12 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes II.2.7.6) Description of renewals: Trois reconductions possibles pour une période d'un an chacune. II.2.10) Variants will be accepted: no The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no Description: Item/Lot 3 Title: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance PICAV Seine-et-Sud II.2.1) Lot No: 3 NUTS code: FR10 II.2.3.2) Main site or place of performance: Île-de-France. II.1.4) Short description Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance PICAV Seine-et-Sud. II.2.5) Award criteria: Value excluding VAT: EUR 2200000 II.02.07) Duration in months 12 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes II.2.7.6) Description of renewals: Trois reconductions possibles pour une période d'un an chacune. II.2.10) Variants will be accepted: no The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no Description: Item/Lot 4 Title: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Paris Est II.2.1) Lot No: 4 NUTS code: FR10 II.2.3.2) Main site or place of performance: Île-de-France. II.1.4) Short description Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Paris Est. II.2.5) Award criteria: Value excluding VAT: EUR 1600000 II.02.07) Duration in months 12 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes II.2.7.6) Description of renewals: Trois reconductions possibles pour une période d'un an chacune. II.2.10) Variants will be accepted: no The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no Description: Item/Lot 5 Title: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Est II.2.1) Lot No: 5 NUTS code: FR10 II.2.3.2) Main site or place of performance: Île-de-France. II.1.4) Short description Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Est. II.2.5) Award criteria: Value excluding VAT: EUR 1600000 II.02.07) Duration in months 12 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes II.2.7.6) Description of renewals: Trois reconductions possibles pour une période d'un an chacune. II.2.10) Variants will be accepted: no The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1.2) Economic and financial standing III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.3) Technical and professional ability III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents Section IV: Procedure IV.1.1) Type of procedure: Open IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement IV.2.1) Time limit for receipt of tenders or requests to participate IV.2.2) Date 2021-02-22 IV.2.2) Local time 12:00 IV.2.7) Conditions for opening of tenders IV.2.7) Date 2021-02-22 IV.2.7) Local time 12:30 IV.02.07) Place Paris. Section V: Complementary information Additional Information: Les montants indiqués s'entendent reconductions comprises. Le financement du présent marché est assuré par le budget de l'état. L'administration se libère des sommes dues par virement du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au compte désigné par le titulaire. Les sommes dues en exécution du marché sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Ainsi, le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. L'accord-cadre prévoit une avance selon les modalités de l'article L. 2191-2 suivants du code de la commande publique. Review body: Official name: Tribunal administratif de Paris Postal address: 7 rue de Jouy Town: Paris Postal code: 75004 Country: FR URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr Body responsible for mediation procedures Official name: Tribunal administratif de Paris Postal address: 7 rue de Jouy Town: Paris Postal code: 75004 Country: FR URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr VI.04.04) Service from which information about the review Official name: Tribunal administratif de Paris Postal address: 7 rue de Jouy Town: Paris Postal code: 75004 Country: FR Section VI Date of dispatch of this notice : 2021-01-21

CPV Codes

45311200; 45300000; 45310000; Electrical fitting work; Building installation work; Electrical installation work;