Hungary-Dunaföldvár: Construction work

Get tender notifications and more sign up now and never miss an opportunity again. Already a member? log in to your account.

Title	Hungary-Dunaföldvár: Construction work
OJEU (High Value)	634529-2020
Type	Invitation to tender
Date Published	2020-12-28
Deadline	2021-01-27 12:00:00
Nature Of Contract	Public works contract
Awarding Authority
Procedure	Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE Section I: Contracting authority I.1) Name and addresses: Official name: Dunaföldvár Város Önkormányzata National registration number: National registration number: EKRSZ_55643890 Postal address: Kossuth Lajos utca 2. Town: Dunaföldvár Postal code: 7020 Country: HU Contact person: Kovács Anikó Telephone: +36 75541550 E-mail: kovacsaniko@dunafoldvar.hu Fax: +36 75541558 NUTS code: HU233 Main address: https://dunafoldvar.hu/ Communication I.3) Procurement documents (URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001354182020/reszletek Additional Information I.3.4) Additional information can be obtained from: I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001354182020/reszletek I.3.8) to the above mentioned address I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY Main Activity I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES Section II: Object of Contract Title: Mélyépítési munkákra keretmegállapodás Dunaföldvár Reference number: EKR001354182020 II.1.4) Short description Jelen közbeszerzés tárgya Dunaföldvár Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő különféle mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkák megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló Keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) Pontja szerinti eljárásokat (vereseny újranyitást) folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából. A keretmegállapodás összege: Nettó 2,5 milliárd forint, ami 2 alkalommal 1-1 milliárd forinttal megemelhető az ajánlatkérő döntésétől függően.. A keretmegállapodás időtartama: 2 év, ami 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 hónappal meghosszabbítható Szerződés csak a keretmegállapodás érvényességi ideje alatt köthető. Árindexálás: Az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre, az Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a keretmegállapodás megkötését követően, negyedévente, de első alkalommal legkorábban 2022. január 1. napját követően megindított verseny újranyitások során a Vállalkozók, a keretmegállapodás megkötése során a minta költségvetésben tett megadott egység árakat, az alábbiak szerint indexálja: Ai = 0,8 * ÉPái + 0,2 * ∆MMÉR Jelmagyarázat: Ai: Alkalmazott árindex ÉPái: A KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos építőipari termelői árindex változásának mértéke %-ban. (KSH 3.6.22, kód: F) ∆MMÉR: Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottsága által kidolgozott, vagy ITM által rendeletben közzétett ajánlott Mindenkori minimális építőipari rezsióradíj megelőző bázisévhez viszonyított változásának mértéke %-ban. (∆MMÉR = MÉRT / MÉRB) A) MÉRb: Megelőző év április 1.-i indexálás időpontjában hatályos Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottsága által kidolgozott, vagy ITM által rendeletben közzétett rendelet szerinti minimális építőipari rezsióradíj B) MÉRT:Indexálás időpontjában hatályos Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottsága által kidolgozott, vagy ITM által rendeletben közzétett rendelet szerinti minimális építőipari rezsióradíj. Information about lots II.1.6) This contract is divided into lots: no Description: Item/Lot 1 NUTS code: HU233 II.2.3.2) Main site or place of performance: Dunaföldvár Város Önkormányzatának közigazgatási területe II.1.4) Short description Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül Meghatározásra a nyertes ajánlattevők által beárazott mintaköltségvetés tételei Alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint. Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti Kivitelezési feladatok ellátása képezik, az alábbi tervezett mennyiségek szerint: # Teljes szerkezeti rétegrenddel épülő út és/vagy kerékpárút építése: ~30 000 m2 # Meglévő burkolaton kerékpársáv kijelölése: ~1 200 m2 # Aszfaltburkolat javítása hengerelt aszfalt szőnyegezéssel: ~ 22 000 m2 # Beton térkőburkolat építése: ~ 5 500 m2 # Természetes kőburkolat építése ~ 1000 m2 # Bazalt nagykockakő burkolat megépítése: ~ 550 m2 # Közvilágítási napelemes kandelláberek építése: ~ 20 db # Zöldterület, parkok felújítása, fejlesztése ~ 5000 m2 # Játszótér fejlesztés: ~ 2 db # Gravitációs csapadékcsatorna: ~1000 m # Mederkotrás: ~ 8500 m3 # Transzformátoráthelyezés: ~ 400 kVA # Szökőkút: 1 db # belterületi csapadékvíz - belvíz elvezető rendszer megépítése: ~50 ha # távközlési illetve gyengeáramú hálózat kiváltására vonatkozó építési munka: ~ 5500 fm. # 8 km új nyomvonalú kerékpárút építés Ebből tervezetten, egy szerződés keretében, város környezetben kerül megvalósításra: # min. 15 000 m2 út és/vagy kerékpárút és/ vagy közterület építést; # min. 2000 m2 beton térkőburkolat építését; # min. 20 db közvilágítási kandelláber építését; # min. 1000 m gravitációs csapadékcsatorna létesítését; # min. 5500 fm távközlési illetve gyengeáramú hálózat kiváltására vonatkozó építési munkákat. Adott esetben, a feladatot a nyertes ajánlattevő egyéb szükséges szolgáltatások biztosításával együtt látja el (kiegészítő tervezési, kiegészítő engedélyeztetés), A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködésre, az ajánlatkérő eltérő rendelkezése hiányában, a nyertes ajánlattevő köteles. Az verseny újranyitást követően megkötésre kerülő egyedi szerződések értéke előzetesen nem meghatározható, előreláthatóan mindenkori uniós értékhatárt nem érik el, előre láthatóan évente, átlagosan nettó 300 000 000 - 1 500 000 0000 forint össz. értékűek, tervezett számuk: cca. 10 db Az Ajánlattevőnek egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényt is ki kell tudnia elégítenie, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a kivitelezési munkák összehangolása, több egyedi szerződés egyidejű lebonyolítása is elvárás. A keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Ezért, ha a Vállalkozó a keretmegállapodás időtartama alatt nem vállalja (nem tesz ajánlatot) az adott egyedi szerződések megvalósítását, a Megrendelő jogosult vele szemben a keretmegállapodást felmondani, és meghiúsulási kötbérre igényt tartani. Az egyedi szerződések esetében ajánlattevő feladata a már elkészült közművekről pontos geodéziai felmérés elkészítése,, a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környéke dokumentálása, az okozott károk keletkezésének beazonosítására. Az egyedi szerződésekre a kötelező jótállás minden esetben 60 hónap. A nyertes ajánlattevőknek az egyedi szerződések teljesítésekor be kell tartania 14001 környezetvédelmi vezetési és 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek által megfogalmazott előírásokat. II.2.5) Award criteria: Criteria: 1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 - értékelési maximum további 60 hónap) Weighting: 5 Criteria: 2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 - értékelési maximum további 60 hónap) Weighting: 5 Criteria: 3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (összesített CO érték) Weighting: 20 Cost/Price Weighting: 70 II.02.07) Duration in months 24 II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes II.2.7.6) Description of renewals: A keretmegállapodás annak lejártát megelőzően, legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 hónappal, valamint maximum 2 alkalommal, alkalmanként 1-1 milliárd forinttal az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható, illetve a keretösszege megnövelhető. A keretmegállapodás meghosszabbítására és/vagy összegének a megemelésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, az Ajánlatkérő legalább 60 nappal, a keretmegállapodás időtartamának lejárta és vagy a keretösszeg kimerülése előtt köteles megküldeni az Ajánlattevők felé. II.2.10) Variants will be accepted: no The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no Additional Information: A tárgyi beszerzés szerint elvégzendő munkák, munkanemek átfedik egymást, azok külön-külön részekre történő mesterséges megbontása nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt elvégzendő munkák egymással összefüggenek, adott esetben egymással párhuzamosan zajlanak, ezért a szerződéses feladatok körében a vállalkozó szinte folyamatos rendelkezésre állása, a munkák megszervezése, a szükséges logisztikai háttér megteremtése a munkaterületen, mind műszakilag mind gazdaságilag és jogilag sem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségének biztosítását. Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1.1) List and brief description of conditions Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap) A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap). Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek) A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a kivitelezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. III.1.2.3) List and brief description of selection criteria A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: P/1 A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő „a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott, utolsó három lezárt üzleti év szerinti beszámolót érti. Ha az Ajánlattevő az P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az Ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkáinak ellátásának megvalósításából származó, nettó árbevétele eléri a 2 500 000 000 forintot. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon ellenőrzi. P/2 A Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatott a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátásából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő a P.1 vagy P.2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az előírt iratok benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az Ajánlatkérő által előírt iratok benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az Ajánlatkérő követelményeinek megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy az Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, az előírt igazolás benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre - a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének megjelölése mellett -már az EEKD-ban, amennyiben megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilat-ban utalni kell. Ha a Kr. szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, erre már az EEKD-ban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt/adatot tartalmazó nyilvántartás, és az elektronikus nyilvántartás esetén, mi az elérési út. III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év tekintetében az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív előjelű. P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében a mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkáinak ellátásából származó, Áfa nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 2 500 000 000 forintot. Mélyépítés alatt az Ajánlatkérő az alábbi tevékenységeket érti: út-, kerékpárút, járdaépítés/felújítás; közmű építés/felújítás; útburkolat építése/felújítása; köztér, közterület játszótér építési/felújítása. Az alkalmassági feltételeket az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékékhez képest szigorúbban határozta meg. III.1.3.2) List and brief description of selection criteria A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni a megfelelést az ajánlattevőknek: M/1. - M.2. A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra vonatkozó teljesítéseit. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani. A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást benyújtó általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő: — szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített — csapadékcsatorna alatt érti: mindazokat a munkákat, amelyek magukba foglaltak legalább, burkolt útfelület alatt és mellett vezetett zárt csapadékvíz elvezetését szolgáló csatorna, valamint víznyelő építési munkákat is, illetve közterületi árok betonlappal történő burkolását is — teljes szerkezeti rétegrend alatt érti: megvalósult legalább 2 réteg aszfaltburkolat, legalább 15 cm vastagságú zúzottkő vagy ckt útalap, fagyvédő réteg beépítése a teljes felületen M/3 A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatni azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, ezért be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR ŰRLAPOT is. Ha a szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, akkor csatolni kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban 266-os Korm. rend) előírt szakirányú végzettség meglétét igazoló okiratot, és a 266-os Korm. rend 9. § (1) és a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időt alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, aminek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló tevékenységek pontos megnevezését és helyszínét, és a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a nevét és cég székhelyét, akinek a megbízásából/alkalmazásában a szakember az adott feladatot ellátta), továbbá az előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló tevékenységek kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és az előírt felelős műszaki vezetői pozíciónak megfelelő szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen, a szakember által ellátott pozíció, Feladatkör, tevékenység megnevezését is. Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakemberek még nem szerepelnek a 266/2013. Korm. rend szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben, úgy az ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy a szakember a névjegyzékbe felvételre került, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől! Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tekintettel a várható nagyszámú megrendelésre, a folyamatos készlenlétre, a nyertes ajánlattevő egyéb szerződéses kötelezettségeire, a beteg- és egyéb kötelező szabadságokra, pihenő időkre, valamint, arra a kötelezettségre, hogy a szakember teljesítésbe való tényleges, érdemi bevonásától nem lehet eltekinteni az egyedi szerződés kapcsán, egy szakember csak egy pozícióra mutatható be. Az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja, hogy a felelős műszaki vezetői feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Erre tekintettel a felelős műszaki vezetői feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó! M/4 A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év tekintetében éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást. Az alkalmassági feltételeket az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékékhez képest szigorúbban határozta meg. III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett, olyan városi környezetben történt teljesítéssel, ami tartalmazott: # min. 10 000 m2 út és/vagy kerékpárút és/ vagy közterület építést; # min. 1000 m2 beton térkőburkolat építését; # min. 15 db közvilágítási kandelláber építését; # min. 750 m gravitációs csapadékcsatorna létesítését; # min. 4000 fm távközlési illetve gyengeáramú hálózat kiváltására vonatkozó építési munkákat. Az M.1. pontban foglalt referencia követelmények maximum 3 szerződéssel teljesíthetőek: M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett, szerződésszerű teljesítésekkel, amelyek tartalmaztak: # M.2.1. min. 750 m2 természetes kőburkolat megépítését; # M.2.2. min. 400 m2 bazalt nagykockakő burkolat megépítését # M.2.3. min. 900 m2 meglévő burkolaton kerékpársáv kijelölését; # M.2.4. min. 16 500 m2 aszfaltburkolat javítását hengerelt aszfalt szőnyegezéssel; # M.2.5. min 3700 m2 zöldterület, parkok felújítását, fejlesztését # M.2.6. min. 1 db játszótér fejlesztést, # M.2.7. min 6 300 m3 elő folyó vízben történő mederkotrást. # M.2.8. Szökőkút megépítését # M.2.9. 30 ha belterületi csapadékvíz - belvíz elvezető rendszer megépítését # M.2.10. 6 km új nyomvonalú kerékpárút építést Az M.2. pontban foglalt referencia követelmények több szerződéssel az alábbiak szerint teljesíthetőek: Az M.2.6. és az M.2.8 pont alatti előírásokmaximum 1 db teljesítéssel kell tudni bemutatnia az ajánlattevőnek. Az M.2. pontban előírt többi alkalmassági szempontnál (M.2.1.-M.2.5, M.2.7., M.2.9.-M.2.10) a mennyiségeket pedig maximum 3 db teljesítéssel (referenciával) kell tudni bemutatnia az ajánlattevőnek. M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti: M3.1) min. 1 fő MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, (vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik) akinek legalább 12 hó, belterületi út építésében és /vagy felújításában, a közúti forgalom folyamatos biztosítása mellett folyó munkák tekintetében szerzett szakmai tapasztalata van. M.3.2) min. 1 fő MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel (vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik) akinek min. 12 hó belterületi csatorna építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai tapasztalata van. M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év bármelyikében az éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszáma nem éri el min. a 20 főt, és a vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el min. az 1 főt. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. III.2.2) Contract performance conditions Az Ajánlatkérő egyedi szerződéseknél, ha azok időtartama a 2 hónapot meghaladja minimum a Kbt. 135.§ (7) alapján kötelező előleget biztosítja, ami az egyedi szerződések szerinti részszámlában/rész-számlákban kerül elszámolásra. A számlák ellenértéke a kézhezvételétől számított 30 napon belül kerülnek átutalásra, a Kbt.135.§ (1)-(3), (6), és a Ptk.6:130.§-ra is tekintettel. Egyedi szerződések esetében, esetenként, Megrendelői döntés alapján: max 10 % tartalékkeretet kerülhet előírásra. Alvállalkozó bevonása esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. -32 /B.§ foglaltak szerint kerül sor fizetésre. Késedelmes fizetés esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt igényelhet. Nettó 1 milliárd Ft és az alatti érték esetén legfeljebb 4 db (20, 40, 60 és 80 %-os) részszámla és a végszámla, a nettó 1 milliárd Ft felett legfeljebb 5 db részszámla (20, 30, 50, 70 és 90 %-os) és a végszámla nyújtható be. Ha az egyedi szerződések teljesítési határideje a 6 hónapot nem haladja meg, az Ajánlatkérő Megrendelő eltérő arányú részszámlázási lehetőséget is előírhat, azzal, hogy a legalább 1 db részszámla (legalább 50 %-os készültségnél) és 1 db végszámla kibocsátására lehetőséget biztosít. Jótállás időtartama: kötelezően vállalandó minden egyedi szerződés esetében a 60 hónap. Az Ajánlattevő köteles az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti jótállást vállalni. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: az egyedi szerződések szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja. Jótállási biztosíték: az egyedi szerződések nettó díjának 2,5 %-a. Ha az ajánlattevő 1 alkalommal az előírt biztosítékot nem bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére, az ajánlatkérő megszüntetheti a keretmegállapodást. Kötbérek: Késedelmi: véghatáridő tekintetében max. az egyedi szerződések nettó díjának 15 %-a. Mértéke a nettó 500 millió Ft értékű egyedi szerződések esetében a nettó díj 1 %-a/nap. Az 500 millió Ft és feletti összegű egyedi szerződések esetén a díj 0,5-%-a /nap. A max. elérése + 60 nap után az Ajánlatkérő egyoldalúan megszüntetheti az egyedi szerződést. Ha az ajánlattevő több, mint 3 alkalommal késedelmesen teljesít, és késedelmét nem tudja kimenteni, az ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodás egyoldalú megszüntetésére, és keretmegállapodás megszűnése esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítésre. Hibás teljesítési: max az érintett rész nettó vállalkozói díjának 5 %-a, max az egyedi szerződés szerinti nettó vállalk. díj 10 %-a. Az ajánlatkérő megszüntetheti a keretmegállapodást, ha az egyedi szerződések tekintetében az ajánlattevő több mint 3 alkalommal hibásan teljesít, és keretmegállapodás megszűnése esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítésre lesz jogosult. Meghiúsulási: Az egyedi szerződések esetében az ajánlattevőnek felróható bármely okból meghiúsul, mértéke az egyedi szerződések nettó díjának 30 %-a. Az Ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodás megszüntetésére, ha az ajánlattevő az egyedi szerződés meghiúsulása az ajánlattevő súlyos kötelezettségszegésére vezethető vissza. A keretmegállapodás ajánlatkérő általi megszüntetése esetén 100 000 000 forint egyösszegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az ajánlattevő. III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract Section IV: Procedure IV.1.1) Type of procedure: Open IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3 IV.2.1) Time limit for receipt of tenders or requests to participate IV.2.2) Date 2021-01-27 IV.2.2) Local time 12:00 IV.2.6) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2 IV.2.7) Conditions for opening of tenders IV.2.7) Date 2021-01-27 IV.2.7) Local time 14:00 IV.02.07) Place EKR Additional Information: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.) Section V: Complementary information VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted VI.2.3) Electronic payment will be used Additional Information: 1/ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, de a szerződés teljesítéséért az egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, közbesz. dok szerinti tartalommal, továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők (a továbbiakban AT) képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő (a továbbiakban AK) a nyertes AT-től nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. 2/Az ajánlatban csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat: (EKR ŰRLAPOK) — felolvasólap, — EEKD, — a Kbt. 62.§ (1) k) pont kb) alpont szerint, — a Kbt. 62. (1) k) pont kc) alpont szerint, — a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti, — a Kbt. 67.§ (4) bek. szerint — van- e folyamatba lévő változásbejegyzési eljárás (és amennyiben van, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), — a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról, — az alkalmasságnál bemutatott szakemberekről, — más szervezet kapacitásainak igénybevételére (a Kbt. 65. § (7)). 3/ Az AK alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezedést és csak 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 4/ Az AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, csak első három helyezett ajánlattevő tekintetében 6/ A IV.2.6) az ajánlati kötöttség ideje helyesen 60 nap. 7/ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz.1-2.deakugyvediiroda@tolna.net 8/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó. 9/ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 10/Az Ajánlattevő/és az alkalm. igaz.-ban részt vevő gazd. szereplő nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát/Ctv. 9. §-a szerinti mintáját kell csatolni. Term.személy/egyéni vállalkozó/külföldi AT esetében az ennek megfeleltethető dokumentumot. 11/ Ha az AT, az alkalm. igaz.-ban részt vevők tekintetében a www.e-cegjegyzek.hu -n nem érhető el, csatolni kell az ajánlattételi határidőt lejárától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. 12/ Pont:0-10. Módszerek: 1-2. (szakemberek), egyenes arányosítás P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin; 3. (környezetterhelési érték) és 4. (ajánlati ár), fordított arányosítás P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin. Az AK jelzi, hogy 3. szempont, esetében, a verseny újranyitása során a tényleges kivitelezési helyszíne, és az AT által ténylegesen igénybe vett keverőtelep közötti távolság, és a használt járművek kibocsátási értékei alapján számított megajánlásokat értékelni, nem a keretmegállapodás megkötésére előírt eljárásban előírt referencia pont alapján. 13/ Az ajánlatba szakmai ajánlatként kell csatolni az alábbiakat: — A beárazott minta költségvetést, nem módosítható és ezzel azonos tartalmú, szerkeszthető formában is, eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó! — Műszaki ajánlatként: A 3. résszempont körében előírt segédtáblázatot kitöltve (lásd egyéb közbeszerzési dokumentáció 18.4. pontját), — A 3. rész-szempont (Környezetterhelési érték) alátámasztására csatolandó további dokumentumok: — A közúton mért szállítási távolság alátámasztása az útdíj kalkulátor (HUGO) által készített szállítási távolságot vagy ha erre igazolhatóan nincs lehetőség térképmásolattal kell igazolni, — Az igénybe vett közúti szállító eszközök gyártója által kiállított igazolást (CO értékéről, motorszámáról és alvázszámáról.) + a tehergépjármű(vek) hasznos terhelhetőségéről szóló nyilatkozatot 14./ Szerződéskötési feltétel, hogy az az AT rendelkezzen(ek): A) EWC kódok: 17 05 04; 17 01 07; 17 02 03; 20 02 01; 17 09 04 típusú építési hulladékok szállítására és befogadására vonatkozó olyan igazolással (szándéknyilatkozat a befogadótól, és szállító járművekre vonatkozó minősítések.) az erre feljogosított vállalkozótól, mely alapján az ajánlattevő a teljesítés során ezek elhelyezéséről a jogszabályokban írtaknak megfelelően gondoskodni tud. B) a keret-megállapodás teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) biztosítással (min. 100 millió Ft/káresemény és min. 250 millió forint/éves kártérítési limittel). C) 14001 környezetvédelmi vezetési és 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel. D) A 3. számú értékelési rész-szempontra tett megajánlás esetén, amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem működő telepek kerül bemutatásra, a telepengedély és pontforrás engedély benyújtására az Ajánlattevő a szerződéskötésig köteles. Amennyiben az AT a fentiek (a-d pontok) teljesülését nem igazolja, az AK úgy tekinti, hogy az AT érdekkörében felmerült okból meghiúsult a keretszerződés megkötése. Review body: Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postal address: Riadó u. 5. Town: Budapest Postal code: 1026 Country: HU Telephone: +36 18828592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 VI.4.3) Precise information on deadline(s) for review procedures A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően. VI.04.04) Service from which information about the review Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postal address: Riadó u. 5. Town: Budapest Postal code: 1026 Country: HU Telephone: +36 18828592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Section VI Date of dispatch of this notice : 2020-12-23

Description :

CONTRACT NOTICE

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Dunaföldvár Város Önkormányzata

National registration number:

National registration number: EKRSZ_55643890
Postal address: Kossuth Lajos utca 2.
Town: Dunaföldvár
Postal code: 7020
Country: HU
Contact person: Kovács Anikó
Telephone: +36 75541550

E-mail:

kovacsaniko@dunafoldvar.hu
Fax: +36 75541558
NUTS code: HU233

Main address:

https://dunafoldvar.hu/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001354182020/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001354182020/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity

I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract

Title:

Mélyépítési munkákra keretmegállapodás Dunaföldvár

Reference number: EKR001354182020

II.1.4) Short description
Jelen közbeszerzés tárgya Dunaföldvár Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő különféle mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkák megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló

Keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c)

Pontja szerinti eljárásokat (vereseny újranyitást) folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.

A keretmegállapodás összege: Nettó 2,5 milliárd forint, ami 2 alkalommal 1-1 milliárd forinttal megemelhető az ajánlatkérő döntésétől függően..

A keretmegállapodás időtartama: 2 év, ami 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 hónappal meghosszabbítható

Szerződés csak a keretmegállapodás érvényességi ideje alatt köthető.

Árindexálás:

Az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre, az Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a keretmegállapodás megkötését követően, negyedévente, de első alkalommal legkorábban 2022. január 1. napját követően megindított verseny újranyitások során a Vállalkozók, a keretmegállapodás megkötése során a minta költségvetésben tett megadott egység árakat, az alábbiak szerint indexálja:

Ai = 0,8 * ÉPái + 0,2 * ∆MMÉR

Jelmagyarázat:

Ai: Alkalmazott árindex

ÉPái: A KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos építőipari termelői árindex változásának mértéke %-ban. (KSH 3.6.22, kód: F)

∆MMÉR: Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottsága által kidolgozott, vagy ITM által rendeletben közzétett ajánlott Mindenkori minimális építőipari rezsióradíj megelőző bázisévhez viszonyított változásának mértéke %-ban. (∆MMÉR = MÉRT / MÉRB)

A) MÉRb: Megelőző év április 1.-i indexálás időpontjában hatályos Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottsága által kidolgozott, vagy ITM által rendeletben közzétett rendelet szerinti minimális építőipari rezsióradíj

B) MÉRT:Indexálás időpontjában hatályos Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottsága által kidolgozott, vagy ITM által rendeletben közzétett rendelet szerinti minimális építőipari rezsióradíj.

Information about lots

II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU233
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának közigazgatási területe

II.1.4) Short description
Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül

Meghatározásra a nyertes ajánlattevők által beárazott mintaköltségvetés tételei

Alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti

Kivitelezési feladatok ellátása képezik, az alábbi tervezett mennyiségek szerint:

# Teljes szerkezeti rétegrenddel épülő út és/vagy kerékpárút építése: ~30 000 m2

# Meglévő burkolaton kerékpársáv kijelölése: ~1 200 m2

# Aszfaltburkolat javítása hengerelt aszfalt szőnyegezéssel: ~ 22 000 m2

# Beton térkőburkolat építése: ~ 5 500 m2

# Természetes kőburkolat építése ~ 1000 m2

# Bazalt nagykockakő burkolat megépítése: ~ 550 m2

# Közvilágítási napelemes kandelláberek építése: ~ 20 db

# Zöldterület, parkok felújítása, fejlesztése ~ 5000 m2

# Játszótér fejlesztés: ~ 2 db

# Gravitációs csapadékcsatorna: ~1000 m

# Mederkotrás: ~ 8500 m3

# Transzformátoráthelyezés: ~ 400 kVA

# Szökőkút: 1 db

# belterületi csapadékvíz - belvíz elvezető rendszer megépítése: ~50 ha

# távközlési illetve gyengeáramú hálózat kiváltására vonatkozó építési munka: ~ 5500 fm.

# 8 km új nyomvonalú kerékpárút építés

Ebből tervezetten, egy szerződés keretében, város környezetben kerül megvalósításra:

# min. 15 000 m2 út és/vagy kerékpárút és/ vagy közterület építést;

# min. 2000 m2 beton térkőburkolat építését;

# min. 20 db közvilágítási kandelláber építését;

# min. 1000 m gravitációs csapadékcsatorna létesítését;

# min. 5500 fm távközlési illetve gyengeáramú hálózat kiváltására vonatkozó építési munkákat.

Adott esetben, a feladatot a nyertes ajánlattevő egyéb szükséges szolgáltatások biztosításával együtt látja el (kiegészítő tervezési, kiegészítő engedélyeztetés),

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködésre, az ajánlatkérő eltérő rendelkezése hiányában, a nyertes ajánlattevő köteles.

Az verseny újranyitást követően megkötésre kerülő egyedi szerződések értéke előzetesen nem meghatározható, előreláthatóan mindenkori uniós értékhatárt nem érik el, előre láthatóan évente, átlagosan nettó 300 000 000 - 1 500 000 0000 forint össz. értékűek, tervezett számuk: cca. 10 db

Az Ajánlattevőnek egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényt is ki kell tudnia elégítenie, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a kivitelezési munkák összehangolása, több egyedi szerződés egyidejű lebonyolítása is elvárás.

A keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Ezért, ha a Vállalkozó a keretmegállapodás időtartama alatt nem vállalja (nem tesz ajánlatot) az adott egyedi szerződések megvalósítását, a Megrendelő jogosult vele szemben a keretmegállapodást felmondani, és meghiúsulási kötbérre igényt tartani.

Az egyedi szerződések esetében ajánlattevő feladata a már elkészült közművekről pontos geodéziai felmérés elkészítése,, a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környéke dokumentálása, az okozott károk keletkezésének beazonosítására.

Az egyedi szerződésekre a kötelező jótállás minden esetben 60 hónap.

A nyertes ajánlattevőknek az egyedi szerződések teljesítésekor be kell tartania 14001 környezetvédelmi vezetési és 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek által megfogalmazott előírásokat.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 - értékelési maximum további 60 hónap)
Weighting: 5

Criteria: 2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 - értékelési maximum további 60 hónap)
Weighting: 5

Criteria: 3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (összesített CO érték)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:
A keretmegállapodás annak lejártát megelőzően, legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 hónappal, valamint maximum 2 alkalommal, alkalmanként 1-1 milliárd forinttal az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható, illetve a keretösszege megnövelhető. A keretmegállapodás meghosszabbítására és/vagy összegének a megemelésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, az Ajánlatkérő legalább 60 nappal, a keretmegállapodás időtartamának lejárta és vagy a keretösszeg kimerülése előtt köteles megküldeni az Ajánlattevők felé.

II.2.10) Variants will be accepted: no

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds): no

Additional Information:

A tárgyi beszerzés szerint elvégzendő munkák, munkanemek átfedik egymást, azok külön-külön részekre történő mesterséges megbontása nem lehetséges.

Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt elvégzendő munkák egymással összefüggenek, adott esetben egymással párhuzamosan zajlanak, ezért a szerződéses feladatok körében a vállalkozó szinte folyamatos rendelkezésre állása, a munkák megszervezése, a szükséges logisztikai háttér megteremtése a munkaterületen, mind műszakilag mind gazdaságilag és jogilag sem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségének biztosítását.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)

A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).

Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)

A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a kivitelezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan:

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P/1 A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő „a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott, utolsó három lezárt üzleti év szerinti beszámolót érti.

Ha az Ajánlattevő az P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az Ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkáinak ellátásának megvalósításából származó, nettó árbevétele eléri a 2 500 000 000 forintot.

Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon ellenőrzi.

P/2 A Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatott a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátásából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az Ajánlattevő a P.1 vagy P.2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az előírt iratok benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az Ajánlatkérő által előírt iratok benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az Ajánlatkérő követelményeinek megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy az Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, az előírt igazolás benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre - a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének megjelölése mellett -már az EEKD-ban, amennyiben megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilat-ban utalni kell.

Ha a Kr. szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, erre már az EEKD-ban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt/adatot tartalmazó nyilvántartás, és az elektronikus nyilvántartás esetén, mi az elérési út.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required
P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év tekintetében az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív előjelű.

P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében a mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkáinak ellátásából származó, Áfa nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 2 500 000 000 forintot.

Mélyépítés alatt az Ajánlatkérő az alábbi tevékenységeket érti: út-, kerékpárút, járdaépítés/felújítás; közmű építés/felújítás; útburkolat építése/felújítása; köztér, közterület játszótér építési/felújítása.

Az alkalmassági feltételeket az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékékhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni a megfelelést az ajánlattevőknek:

M/1. - M.2. A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra vonatkozó teljesítéseit. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.

A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,

b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást benyújtó általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő:

— szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített

— csapadékcsatorna alatt érti: mindazokat a munkákat, amelyek magukba foglaltak legalább, burkolt útfelület alatt és mellett vezetett zárt csapadékvíz elvezetését szolgáló csatorna, valamint víznyelő építési munkákat is, illetve közterületi árok betonlappal történő burkolását is

— teljes szerkezeti rétegrend alatt érti: megvalósult legalább 2 réteg aszfaltburkolat, legalább 15 cm vastagságú zúzottkő vagy ckt útalap, fagyvédő réteg beépítése a teljes felületen

M/3 A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatni azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, ezért be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR ŰRLAPOT is.

Ha a szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, akkor csatolni kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban 266-os Korm. rend) előírt szakirányú végzettség meglétét igazoló okiratot, és a 266-os Korm. rend 9. § (1) és a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időt alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, aminek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló tevékenységek pontos megnevezését és helyszínét, és a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a nevét és cég székhelyét, akinek a megbízásából/alkalmazásában a szakember az adott feladatot ellátta), továbbá az előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló tevékenységek kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és az előírt felelős műszaki vezetői pozíciónak megfelelő szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen, a szakember által ellátott pozíció,

Feladatkör, tevékenység megnevezését is.

Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakemberek még nem szerepelnek a 266/2013. Korm. rend szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben, úgy az ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy a szakember a névjegyzékbe felvételre került, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől!

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tekintettel a várható nagyszámú megrendelésre, a folyamatos készlenlétre, a nyertes ajánlattevő egyéb szerződéses kötelezettségeire, a beteg- és egyéb kötelező szabadságokra, pihenő időkre, valamint, arra a kötelezettségre, hogy a szakember teljesítésbe való tényleges, érdemi bevonásától nem lehet eltekinteni az egyedi szerződés kapcsán, egy szakember csak egy pozícióra mutatható be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja, hogy a felelős műszaki vezetői feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Erre tekintettel a felelős műszaki vezetői feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó!

M/4 A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év tekintetében éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást.

Az alkalmassági feltételeket az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékékhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett, olyan városi környezetben történt teljesítéssel, ami tartalmazott:

# min. 10 000 m2 út és/vagy kerékpárút és/ vagy közterület építést;

# min. 1000 m2 beton térkőburkolat építését;

# min. 15 db közvilágítási kandelláber építését;

# min. 750 m gravitációs csapadékcsatorna létesítését;

# min. 4000 fm távközlési illetve gyengeáramú hálózat kiváltására vonatkozó építési munkákat.

Az M.1. pontban foglalt referencia követelmények maximum 3 szerződéssel teljesíthetőek:

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett, szerződésszerű teljesítésekkel, amelyek tartalmaztak:

# M.2.1. min. 750 m2 természetes kőburkolat megépítését;

# M.2.2. min. 400 m2 bazalt nagykockakő burkolat megépítését

# M.2.3. min. 900 m2 meglévő burkolaton kerékpársáv kijelölését;

# M.2.4. min. 16 500 m2 aszfaltburkolat javítását hengerelt aszfalt szőnyegezéssel;

# M.2.5. min 3700 m2 zöldterület, parkok felújítását, fejlesztését

# M.2.6. min. 1 db játszótér fejlesztést,

# M.2.7. min 6 300 m3 elő folyó vízben történő mederkotrást.

# M.2.8. Szökőkút megépítését

# M.2.9. 30 ha belterületi csapadékvíz - belvíz elvezető rendszer megépítését

# M.2.10. 6 km új nyomvonalú kerékpárút építést

Az M.2. pontban foglalt referencia követelmények több szerződéssel az alábbiak szerint teljesíthetőek:

Az M.2.6. és az M.2.8 pont alatti előírásokmaximum 1 db teljesítéssel kell tudni bemutatnia az ajánlattevőnek.

Az M.2. pontban előírt többi alkalmassági szempontnál (M.2.1.-M.2.5, M.2.7., M.2.9.-M.2.10) a mennyiségeket pedig maximum 3 db teljesítéssel (referenciával) kell tudni bemutatnia az ajánlattevőnek.

M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti:

M3.1) min. 1 fő MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, (vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik) akinek legalább 12 hó, belterületi út építésében és /vagy felújításában, a közúti forgalom folyamatos biztosítása mellett folyó munkák tekintetében szerzett szakmai tapasztalata van.

M.3.2) min. 1 fő MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel (vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik) akinek min. 12 hó belterületi csatorna építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai tapasztalata van.

M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év bármelyikében az éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszáma nem éri el min. a 20 főt, és a vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el min. az 1 főt.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2.2) Contract performance conditions
Az Ajánlatkérő egyedi szerződéseknél, ha azok időtartama a 2 hónapot meghaladja minimum a Kbt. 135.§ (7) alapján kötelező előleget biztosítja, ami az egyedi szerződések szerinti részszámlában/rész-számlákban kerül elszámolásra. A számlák ellenértéke a kézhezvételétől számított 30 napon belül kerülnek átutalásra, a Kbt.135.§ (1)-(3), (6), és a Ptk.6:130.§-ra is tekintettel.

Egyedi szerződések esetében, esetenként, Megrendelői döntés alapján: max 10 % tartalékkeretet kerülhet előírásra.

Alvállalkozó bevonása esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. -32 /B.§ foglaltak szerint kerül sor fizetésre.

Késedelmes fizetés esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt igényelhet.

Nettó 1 milliárd Ft és az alatti érték esetén legfeljebb 4 db (20, 40, 60 és 80 %-os) részszámla és a végszámla, a nettó 1 milliárd Ft felett legfeljebb 5 db részszámla (20, 30, 50, 70 és 90 %-os) és a végszámla nyújtható be.

Ha az egyedi szerződések teljesítési határideje a 6 hónapot nem haladja meg, az Ajánlatkérő Megrendelő eltérő arányú részszámlázási lehetőséget is előírhat, azzal, hogy a legalább 1 db részszámla (legalább 50 %-os készültségnél) és 1 db végszámla kibocsátására lehetőséget biztosít.

Jótállás időtartama: kötelezően vállalandó minden egyedi szerződés esetében a 60 hónap.

Az Ajánlattevő köteles az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti jótállást vállalni.

A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: az egyedi szerződések szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.

Jótállási biztosíték: az egyedi szerződések nettó díjának 2,5 %-a.

Ha az ajánlattevő 1 alkalommal az előírt biztosítékot nem bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére, az ajánlatkérő megszüntetheti a keretmegállapodást.

Kötbérek:

Késedelmi: véghatáridő tekintetében max. az egyedi szerződések nettó díjának 15 %-a.

Mértéke a nettó 500 millió Ft értékű egyedi szerződések esetében a nettó díj 1 %-a/nap.

Az 500 millió Ft és feletti összegű egyedi szerződések esetén a díj 0,5-%-a /nap.

A max. elérése + 60 nap után az Ajánlatkérő egyoldalúan megszüntetheti az egyedi szerződést. Ha az ajánlattevő több, mint 3 alkalommal késedelmesen teljesít, és késedelmét nem tudja kimenteni, az ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodás egyoldalú megszüntetésére, és keretmegállapodás megszűnése esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítésre.

Hibás teljesítési: max az érintett rész nettó vállalkozói díjának 5 %-a, max az egyedi szerződés szerinti nettó vállalk. díj 10 %-a.

Az ajánlatkérő megszüntetheti a keretmegállapodást, ha az egyedi szerződések tekintetében az ajánlattevő több mint 3 alkalommal hibásan teljesít, és keretmegállapodás megszűnése esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítésre lesz jogosult.

Meghiúsulási: Az egyedi szerződések esetében az ajánlattevőnek felróható bármely okból meghiúsul, mértéke az egyedi szerződések nettó díjának 30 %-a.

Az Ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodás megszüntetésére, ha az ajánlattevő az egyedi szerződés meghiúsulása az ajánlattevő súlyos kötelezettségszegésére vezethető vissza.

A keretmegállapodás ajánlatkérő általi megszüntetése esetén 100 000 000 forint egyösszegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az ajánlattevő.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3

IV.2.1) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.2.2) Date 2021-01-27
IV.2.2) Local time 12:00

IV.2.6) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
IV.2.7) Date 2021-01-27
IV.2.7) Local time 14:00
IV.02.07) Place
EKR

Additional Information:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

Section V: Complementary information

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional Information:

1/ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, de a szerződés teljesítéséért az egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, közbesz. dok szerinti tartalommal, továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők (a továbbiakban AT) képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő (a továbbiakban AK) a nyertes AT-től nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását.

2/Az ajánlatban csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat: (EKR ŰRLAPOK)

— felolvasólap,

— EEKD,

— a Kbt. 62.§ (1) k) pont kb) alpont szerint,

— a Kbt. 62. (1) k) pont kc) alpont szerint,

— a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti,

— a Kbt. 67.§ (4) bek. szerint

— van- e folyamatba lévő változásbejegyzési eljárás (és amennyiben van, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást),

— a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról,

— az alkalmasságnál bemutatott szakemberekről,

— más szervezet kapacitásainak igénybevételére (a Kbt. 65. § (7)).

3/ Az AK alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezedést és csak 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

4/ Az AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, csak első három helyezett ajánlattevő tekintetében

6/ A IV.2.6) az ajánlati kötöttség ideje helyesen 60 nap.

7/ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz.1-2.deakugyvediiroda@tolna.net

8/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó.

9/ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

10/Az Ajánlattevő/és az alkalm. igaz.-ban részt vevő gazd. szereplő nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát/Ctv. 9. §-a szerinti mintáját kell csatolni. Term.személy/egyéni vállalkozó/külföldi AT esetében az ennek megfeleltethető dokumentumot.

11/ Ha az AT, az alkalm. igaz.-ban részt vevők tekintetében a www.e-cegjegyzek.hu -n nem érhető el, csatolni kell az ajánlattételi határidőt lejárától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

12/ Pont:0-10. Módszerek: 1-2. (szakemberek), egyenes arányosítás P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin; 3. (környezetterhelési érték) és 4. (ajánlati ár), fordított arányosítás P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.

Az AK jelzi, hogy 3. szempont, esetében, a verseny újranyitása során a tényleges kivitelezési helyszíne, és az AT által ténylegesen igénybe vett keverőtelep közötti távolság, és a használt járművek kibocsátási értékei alapján számított megajánlásokat értékelni, nem a keretmegállapodás megkötésére előírt eljárásban előírt referencia pont alapján.

13/ Az ajánlatba szakmai ajánlatként kell csatolni az alábbiakat:

— A beárazott minta költségvetést, nem módosítható és ezzel azonos tartalmú, szerkeszthető formában is, eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó!

— Műszaki ajánlatként: A 3. résszempont körében előírt segédtáblázatot kitöltve (lásd egyéb közbeszerzési dokumentáció 18.4. pontját),

— A 3. rész-szempont (Környezetterhelési érték) alátámasztására csatolandó további dokumentumok:

— A közúton mért szállítási távolság alátámasztása az útdíj kalkulátor (HUGO) által készített szállítási távolságot vagy ha erre igazolhatóan nincs lehetőség térképmásolattal kell igazolni,

— Az igénybe vett közúti szállító eszközök gyártója által kiállított igazolást (CO értékéről, motorszámáról és alvázszámáról.) + a tehergépjármű(vek) hasznos terhelhetőségéről szóló nyilatkozatot

14./ Szerződéskötési feltétel, hogy az az AT rendelkezzen(ek):

A) EWC kódok: 17 05 04; 17 01 07; 17 02 03; 20 02 01; 17 09 04 típusú építési hulladékok szállítására és befogadására vonatkozó olyan igazolással (szándéknyilatkozat a befogadótól, és szállító járművekre vonatkozó minősítések.) az erre feljogosított vállalkozótól, mely alapján az ajánlattevő a teljesítés során ezek elhelyezéséről a jogszabályokban írtaknak megfelelően gondoskodni tud.

B) a keret-megállapodás teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) biztosítással (min. 100 millió Ft/káresemény és min. 250 millió forint/éves kártérítési limittel).

C) 14001 környezetvédelmi vezetési és 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel.

D) A 3. számú értékelési rész-szempontra tett megajánlás esetén, amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem működő telepek kerül bemutatásra, a telepengedély és pontforrás engedély benyújtására az Ajánlattevő a szerződéskötésig köteles.

Amennyiben az AT a fentiek (a-d pontok) teljesülését nem igazolja, az AK úgy tekinti, hogy az

AT érdekkörében felmerült okból meghiúsult a keretszerződés megkötése.

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.3) Precise information on deadline(s) for review procedures
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

Date of dispatch of this notice : 2020-12-23

CPV Codes
45000000; 31100000; 31500000; 45112710; 45221250; 45233120; 45233125; 45233142; 45233162; 45233228; 45233260; 45247112; 45252124; Construction work; Electric motors, generators and transformers; Lighting equipment and electric lamps; Landscaping work for green areas; Underground work other than tunnels, shafts and subways; Road construction works; Road junction construction work; Road-repair works; Cycle path construction work; Surface coating construction work; Pedestrian ways construction work; Drainage canal construction work; Dredging and pumping works;

CPV Codes

45000000; 31100000; 31500000; 45112710; 45221250; 45233120; 45233125; 45233142; 45233162; 45233228; 45233260; 45247112; 45252124; Construction work; Electric motors, generators and transformers; Lighting equipment and electric lamps; Landscaping work for green areas; Underground work other than tunnels, shafts and subways; Road construction works; Road junction construction work; Road-repair works; Cycle path construction work; Surface coating construction work; Pedestrian ways construction work; Drainage canal construction work; Dredging and pumping works;

Sign-up now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

Start